某工程机械厂（甲方）扩建一动力车间，工作项目共有A、B、C、D、E、F、G、H等B项内容。通过招标，最终确定由某安装公司（乙方）中标，承建动力车间的改造。双方按规定签订了施工承包合同，约定开工日期为8月16日。工程开工后发生了如下几项事件： 事件1：因原有设备搬迁拖延，甲方于8月17日才提供全部场地，影响了A、B两项目的正常工作时间，使该两项工作开始时间延误了2日，并使这两项工作分别窝工6、8个工日，C项目未受到影响。 事件2：乙方与租赁商原约定D项目使用的某种机械于8月27日进场，但因运输问题推迟到8月29日才进场，造成D项目实际工作时间增加1日，多用人工7个工日。 事件3：在E项目施工时，因设计变更，造成施工时间增加2日，多用人工14个工日，其他费用增加1.5万元。 事件4：在F项目施工时，因甲供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并影响H工序作业时间延长1日，窝工24个工日。 上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，无机动时间，其余工作有足够的机动时间。 对回收材料及不合格材料应如何处理？
查看答案
相关试题
换一换
某工业建设项目及其动力车间有关数据如下表，则应分摊到动力车间固定资产价值中的土地征用费和设计费合计为（ ）万元。项目名称建筑工程安装工程需安装设备土地征用费设计费建设项目竣工决算3000800120020090动力车间工程决算400110240
A.26 B.67 C.12 D.50
答案
一动力车间，变电所变压器型号为S7，S7500-10／0．4，问：
答案
轮式工程机械液压动力转向系的工作原理是什么？
答案
某化工机械厂封头冲压成形车间噪声危害严重。控制此噪声最有效的措施是 （ ）
A.为工人配发耳塞 B.岗位工人半年一换岗 C.改锤击成型为液压成型 D.采取隔声措施
答案
除H机械厂外，某城市内所有其他企业都有较好的工作条件。发现这一点后，H机械厂决定消除车间内的粉尘污染，改善职工的工作条件，这一举措（）
A.只是改善了职工基本工作条件，没有大大的激励作用 B.可以对职工起到很好的激励作用 C.由于改善了工作条件，一定能够提高生产效率 D.B 和C 都对
答案
某工程机械公司
答案
甲机械厂、乙公司签订一建设工程合同，由乙公司承建甲机械厂一新办公楼，包工包料，合同总造价为6000万元，工程按约定工期完工后，甲机械厂因亏损无力支付工程款，那么乙公司可以采取的措施有（）
A.催告甲机械厂在3个月内支付工程款 B.3个月后，与甲机械厂协议，以该办公楼折价从中优先受偿 C.3个月后，直接委托拍卖公司将该办公楼拍卖，从中优先受偿 D.3个月后，直接将该办公楼过户到自己名下抵债 E.3个月后，申请法院将该办公楼拍卖，从中优先受偿
答案
甲公司与乙机械厂签订一建筑工程合同，由建筑公司承建机械厂一新办公楼，包工包料，合同总造价为5000万元。工程按约定工期完工后，机械厂因亏损无力支付工程款，则该建筑公司可采取哪些措施（）
A.催告机械厂在3个月内支付工程款 B.3个月后，与机械厂协议，以该办公楼折价，从中优先受偿 C.3个月后，委托拍卖公司将该办公楼拍卖，从中优先受偿 D.3个月后，申请法院将该办公楼拍卖，从中优先受偿
答案
机械动力设备主要有机床，动力、电器、起重、工程机械等（）
答案
某机械厂机加工车间车工甲，1年半前调整到该厂浇铸车间从事浇铸工作，现又调回机加工车间做车工。甲应重新接受( )安全生产教育培训。
A.车间级 B.班组级 C.班组级 D.车间级、班组级
答案
热门试题
金太阳机械厂共有4个车间。上年度，二车间试行了绩效工资制度，而其他三个车间维持原有的工资制度。结果，二车间的劳动生产率比其他几个车间的平均劳动生产率高出了 20%。因此，在金太阳机械厂实行绩效工资制度有利于提高整个机械厂的劳动生产率。 以下哪项最有可能是上述论证所假设的?（ ）
57、不是工程机械动力传动形式的是（）。
动力车间向各车间提供等公用介质
某工程机械厂（甲方）扩建一动力车间，工作项目共有A、B、C、D、E、F、G、H等B项内容。通过招标，最终确定由某安装公司（乙方）中标，承建动力车间的改造。双方按规定签订了施工承包合同，约定开工日期为8月16日。工程开工后发生了如下几项事件： 事件1：因原有设备搬迁拖延，甲方于8月17日才提供全部场地，影响了A、B两项目的正常工作时间，使该两项工作开始时间延误了2日，并使这两项工作分别窝工6、8个工日，C项目未受到影响。 事件2：乙方与租赁商原约定D项目使用的某种机械于8月27日进场，但因运输问题推迟到8月29日才进场，造成D项目实际工作时间增加1日，多用人工7个工日。 事件3：在E项目施工时，因设计变更，造成施工时间增加2日，多用人工14个工日，其他费用增加1.5万元。 事件4：在F项目施工时，因甲供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并影响H工序作业时间延长1日，窝工24个工日。 上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，无机动时间，其余工作有足够的机动时间。 对回收材料及不合格材料应如何处理？
2005年9月12日，王某7岁的儿子在某机械厂宿舍楼平顶上玩耍时触电身亡。事故发生后，王某找到机械厂和供电公司要求赔偿。供电公司与王某达成协议，而王某与机械厂则未达成协议，故王某将机械厂诉至法院。法院依法判令机械厂赔偿王某15万元。2006年3月27日，机械厂被法院宣告进入破产程序。同年12月30日，王某向法院申请执行。根据《企业破产法》，下列关于本案的处理中，正确的是（）
2005年9月12日，王某7岁的儿子在某机械厂宿舍楼平顶上玩耍时触电身亡。事故发生后，王某找到机械厂和供电公司要求赔偿。供电公司与王某达成协议，而王某与机械厂则未达成协议，故王某将机械厂诉至法院。法院依法判令机械厂赔偿王某15万元。2006年3月27日，机械厂被法院宣告进入破产程序。同年12月30日，王某向法院申请执行。根据《企业破产法》，下列关于本案的处理中，正确的是（）。
某机械厂机加工车间车工甲，1年半前调整到该厂浇铸车间从事浇铸工作，现又调回机加工车间做车工。甲应重新接受( )安全生产教育培训。
158. 某机械厂机加工车间车工甲，1年半前调整到该厂浇铸车间从事浇铸工作，现又调回机加工车间做车工。甲应重新接受（ ）安全生产教育培训。
工程机械主要由动力装置、（）和工作装置三部分组成
轮式工程机械液压动力转向系的要求有哪些？
工程机械上所经常采用的动力装置是（）
1978年第一机械工业部确定杭州农机厂、湖南新中机械厂、云南思茅茶机厂和贵州（）通用机械厂，为部属茶叶机械定点生产厂。
2010年9月12日，王某7岁的儿子在某机械厂宿舍楼平顶上玩耍时触电身亡。事故发生后，王某找到机械厂和供电公司要求赔偿。供电公司与王某达成协议，而王某与机械厂则未达成协议，故王某将机械厂诉至法院。法院依法判令机械厂赔偿王某15万元。2011年3月27日，机械厂被法院裁定进入破产程序。2011年4月30日，王某向法院申请执行。根据企业破产法律制度的规定，下列关于本案的处理中，正确的是（）
2010年9月12日，王某7岁的儿子在某机械厂宿舍楼平顶上玩耍时触电身亡。事故发生后，王某找到机械厂和供电公司要求赔偿。供电公司与王某达成办议，而王某与机械厂则未达成协议，故王某将机械厂诉至法院。法院依法判令机械厂赔偿王某15万元。2011年3月27日，机械厂被法院裁定进入破产程序。2011年4月30日，王某向法院申请执行。根据企业破产法律制度的规定，下列关于本案的处理中，正确的是（)。
2005年9月12日，王某7岁的儿子在某机械厂宿舍楼平顶上玩耍时触电身亡。事故发生后，王某找到机械厂和供电公司要求赔偿。供电公司与王某达成协议，而王某与机械厂则未达成协议，故王某将机械厂诉至法院。法院依法判令机械厂赔偿王某15万元。2006年3月27日，机械厂被法院宣告进入破产程序。同年12月30日，王某向法院申请执行。根据企业破产法律制度的规定，下列关于本案的处理中，正确的是（ ）。
2017年9月12日，王某7岁的儿子在某机械厂宿舍楼平顶上玩耍时触电身亡。事故发生后，王某找到机械厂和供电公司要求赔偿。供电公司与王某达成协议，而王某与机械厂则未达成协议，故王某将机械厂诉至法院。法院依法判令机械厂赔偿王某15万元。2018年3月27日，机械厂被法院宣告进入破产程序。同年12月30日，王某向法院申请执行。根据企业破产法律制度的规定，下列关于本案的处理中，正确的是( )。
动力车间主任有哪些管理职责？
动力车间主任有哪些管理职责
简述工程机械类型及对工程机械的要求。
背景资料：某工程机械厂（甲方）扩建一动力车间，工作项目共有A、B、C、D、E、F、G、H等8项内容。通过招标，最终确定由某安装公司（乙方）中标，承建动力车间的改造。双方按规定签订了施工承包合同，约定开工日期为8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：事件1：因原有设备搬迁拖延，甲方于8月17日才提供全部场地，影响了A、B两项目的正常工作时间，使该两项工作开工时间延误了2d，并使这两项工作分别窝工6、8个工日，C项目未受到影响。事件2：乙方与租赁商原约定D项目使用的某种机械于8月27日进场，但因运输问题推迟到8月29日才进场，造成D项目实际工作时间增加1d，多用人工7个工日。事件3：在E项目施工时，因设计变更，造成施工时间增加2d，多用人工14个工日，其他费用增加1.5万元。事件4：在F项目施工时，因甲供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并影响H工序作业时间延长1d，窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，无机动时间，其余工作有足够的机动时间。问题：1.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期补偿和费用补偿要求？试简述其理由。2.若工程所在地人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日，施工管理费、利润等均不予补偿。则在该工程中，乙方可得到的合理的经济补偿有哪几项？经济补偿额是多少？
使用微信扫一扫登录
