背景:某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廓的施工合同，合同约定：（1）该工程的工期为18个月，如果是承包方的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。（2）工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。（3）施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。（4）工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0.5个月；在运输走廓施工中，由于采用的水泥强度等级较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0.5个月。问题（1）施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处？（2）施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处？（3）工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理？
查看答案
相关试题
换一换
1．背景某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：（1）该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。（2）工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。（3）施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。（4）工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承
答案
背景:某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廓的施工合同，合同约定：（1）该工程的工期为18个月，如果是承包方的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。（2）工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。（3）施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。（4）工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0.5个月；在运输走廓施工中，由于采用的水泥强度等级较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0.5个月。问题（1）施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处？（2）施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处？（3）工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理？
答案
背景：某施工单位承担一高瓦斯矿井的运输大巷和回风大巷的施工任务。其中，
A.5m的煤层；巷道采用锚、网、喷和 B.U形钢支架，然后复喷混凝土的联合支护形式。在巷道即将穿过煤层前， C.在巷道推进到煤层前的掘进工作中存在什么隐患? D.大巷在揭穿煤与瓦斯突出煤层前应采取什么措施?3．从倒棚事故分析，该巷道在揭穿煤层前应怎样做好支护工作?4．项目经理对本次事故处理有哪些不正确的做法?说明正确的做法。
答案
l.背景某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买.如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。(4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更.业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接·而选矿厂房因地基处理发生工期延误.虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0.5个月。2.问题(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?(3)工程结算时.业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理?
答案
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。(4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0．5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0．5个月。问题(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理
答案
背景：某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了井底车场施工合同。合同工期为38天。乙方按时提交了施工方案和施工网络进度计划（如图
A.P182），并得到甲方代表的同意（箭线下方的数字表示工序的持续时间）问题（1）该网络计划的工期能否满足合同工期要求？（2）矿山工程进度控制的方法有哪些？
答案
某工程的建设单位与施工单位甲签订了施工合同后，施工单位甲与施工单位乙签订了施工分包合同，此后，施工单位乙又与施工单位丙签订了再分包合同。在对施工单位丙施工的工程进行验收时，发包人与承包人因工程质量发生争议，拒不支付工程款。假如建设单位以质量纠纷先行起诉，则( )。
A.只能以施工单位甲为被告提起诉讼 B.只能以施工单位乙为被告提起诉讼 C.只能以施工单位丙为被告提起诉讼 D.可以以总承包人
答案
背景资料某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：(1）该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元.(2）工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3）施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。(4）工程若需要变更，必须提前14天通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15天通知了业主，业主 供应材料延误工期0.5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥强度等级较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选 矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发 生拖延，最终延误工期0.5个月。问题：(1）施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处？(2）施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处？(3）工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理？
答案
背景某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。(4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0．5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0．5个月。问题(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理
答案
1．背景某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。(4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0．5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0．5个月。2．问题(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理?
答案
热门试题
某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定：(1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚 款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。(4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施 工单位承担责任。在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15天通知了业主， 业主供应材料延误工期0. 5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较髙，施工单 位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连 接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走 廊施工进度发生拖延，最终延误工期0.5个月。问题(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处？(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处？(3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理？
某工程，建设单位与甲施工单位签订了施工总承包合同，并委托一家监理单位实施施工阶段监理。经建设单位同意，甲施工单位将工程划分为
业主指定的分包施工单位，分包商与（）签订合同。
背景某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容，主、副坝均为土石坝施工单位与项目法人签订了施工合同。施工单位项目部根据合同工期编制的施工进度计划（单位：天）如下图，监理单位已经审核批准。
某施工单位承担的矿井地面主要建筑的施工进度安排见案例图2
煤气设施检修的施工单位与煤气设施业主单位签订的安全生产协议，业主单位应对施工单位的安全工作承担责任（）
在施工平行发包模式中，业主将不同的施工任务分别委托给不同的施工单位，各个施工单位分别与业主签订合同，各个施工单位之间的关系是（）。
在施工平行发包模式中，业主将不同的施工任务分别委托给不同的施工单位，各个施工单位分别与业主签订合同，各个施工单位之间的关系是( )。
某施工单位与业主签订了一份总造价250万元的合同,工期2年,第一年实际发生工程成本100万元,业主公司管理不善,破产清算时,只收回了80万元,该施工单位确认当年的费用为（）万元
一、背景一业主与施工单位就某厂机电设备安装工程签订了施工合同，施工合同中有以下一些条款：1．项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。2．项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。3．无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程
施工单位与劳务分包单位签订了安全生产管理协议，其协议内容应明确（）
施工单位与劳务分包单位签订了安全生产管理协议，其协议内容应明确()。
施工总承包模式下，业主指定的分包施工单位，分包商与（）签订合同。
施工单位在与业主签订施工合同后,内应向监理单位提交一份详细的工程总进度表及施工方案和施工方法的总说明（）
某工程业主与设计单位签订了一份合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款20万元。下列表述中，错误的是( )。
背景某高炉工程在工程开工前，业主与公司签订了施工合同，并就施工进度安排取得了一致意见(进度计划如图1所示)，
1_背景某弱电施工单位
某工程业主与设计单位签订了合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款20万元。则下列表述中，错误的是（）。
施工单位与陈某连续签订了两次固定期限劳动合同后，第三次陈某可以要求签订( )。
王某与某施工单位签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是（）。
使用微信扫一扫登录
