某工程共15层，采用框架结构，开工日期为2011年3月1日，合同工期为13个月。施工过程中发生了如下几项事件。 事件一。2011年4月3日，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料有较大差异，造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4日。 事件二。2011年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3日。 事件三。2011年8月份，进入雨季施工，恰逢20日罕见的大暴雨，造成窝工损失2.5万元，工期增加了4日。暴雨后清理现场、修复损坏的工程发生费用2万元，工期增加1日。 事件四。2011年9月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增力口3.8万元，相应工序持续时间增加了2日，施工单位在2012年3月竣工结算时提出了该项索赔要求。 事件五。一工人在施工中不慎从5层窗户掉落到一层地面，不治身亡。 事件六。工程竣工验收时发现窗户形状与图纸不符，一层框架梁尺寸与图纸有出入。 上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。 事件五中发生事故的主要原因是什么？对墙面的洞口应如何加以防护？
查看答案
相关试题
换一换
某工程项目，7月15日已具备开工条件，监理人于7月16日发出开工通知，载明开工日期为7月18日；承包人由于自身工作安排冲突，实际于7月20日进场施工。该工程的开工日期应为（）。
A.7月15日 B.7月16日 C.7月18日 D.7月20日
答案
开工进场报告里的开工日期，将作为实际开工日期（）
A.正确 B.错误
答案
不需开槽的工程，（）日期就是开工日期。
A.开始打桩 B.破土开槽 C.开始进行土方、石方工程 D.开始进行工程地质勘察
答案
当事人对建设工程开工日期有争议，关于开工日期认定的说法，正确的有()。
A.开工通知发出后，尚不具备开工条件的以开工条件具备的时间为开工日期 B.开工日期为建设工程施工合同载明的计划开工日期 C.开工通知发出后，因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期 D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的以施工许可证载明的时间为开工日期 E.承包人经发包人同意证实实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
答案
某建设项目当事人对建设工程实际开工日期有争议的，该项目的开工日期下列说法中正确的是（ ）。
A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期 B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以实际开工日期为开工日 C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期 D.承包人经发包人同意已实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期 E.未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期
答案
某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日,承包人在9月1日向工程师提出将在9月17日开工的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师批准了延期申请,要求按延期申请的日期开工。承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》,该工程的开工日期应为（）
A.9月10日 B.9月17日 C.9月25日 D.9月30日
答案
（2020年真题）某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（ ）。
A.3月1日 B.3月20日 C.3月10日 D.3月30日
答案
不需开槽的工程，以（）作为正式开工日期。
A.任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期 B.临时建筑开始施工的日期 C.正式开始打桩的日期 D.开始进行土石方工程
答案
合同签订时间能否在工程开工日期以后？
答案
该商住楼工程的开工日期为( )。
A.开工通知载明的开工日期 B.实际进场施工时间 C.开工条件具备的时间 D.综合考虑确定开工日期
答案
热门试题
关于工程开工日期的说法，正确的有（ ）。
合同签订时间能否在工程开工日期以后
不需要开槽的工程，以（）的日期作为开工日期。
（2020年真题）某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知。开工通知载明的开工日期为3月20日。接到形式通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位。3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（ ）。
当事人对建设工程开工日期有争议的，关于人民法院对开工日期认定的说法，正确的有()。
某工程施工合同签订后，项目监理机构于2023年6月20日发出开工通知，载明的开工日期是7月18日。施主单位因其施工机械不能按时进场,于7月10日向项目监理机构提出延迟开工申请，实际开工时间为2023年8月10日。该工程的开工日期应是()。
不需要开槽的建设工程，开工时间以（ ）的日期作为开工日期。
工程预付款最迟应在开工通知载明的开工日期( )支付。
开工日期在（ ）中明确。
某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包方发出开工通知，开工通知载明的开工日期为3月20日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（）
某建设工程施工合同约定的开工日期为 3 月 1 日，发包人于 3 月 10 日向承包人发出开工通知，开工通知载明的开工日期为 3 月 20 日。接到开工通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位，3 月 30 日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（ ）。
某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为 ( )
计划开工日期指监理人向承包人发出的开工通知书中载明的开工日期。()
下列对建设工程开工日期的说法正确的是（）。
某建设工程施工合同约定的开工日期为3月1日，发包人于3月10日向承包人发出开工通知。开工通知载明的开工日期为3月20日。接到形式通知后，承包人由于人员、设备未能及时到位。3月30日才正式进场施工。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，该项目开工日期应当为（ ）。
总监理工程师应在开工日期()天前发出工程开工令。
总监理工程师应在开工日期（）天前发出工程开工令
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，承包人不能按合同约定的开工日期开工，应在开工日期()天前向监理机构提出延期开工申请，经批准后，完工日期方可顺延。
根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，承包人不能按合同约定的开工日期开工，应在开工日期（）天前向监理机构提出延期开工申请，经批准后，完工日期方可顺延
开工日期是工程师至少提前（）天通知承包商的开工日期，该日期应在承包商收到中标函后的42天之内。
使用微信扫一扫登录
